Search

Construlogistic SAS se encarga de la realización y ejecución de diferentes tipos de proyectos de obra civil, teniendo como énfasis la búsqueda y ejecución de éstos en la modalidad de contratación con el Estado. La incorporación de una pasante en el equipo de trabajo se debe a la realización de manera simultánea de diferentes proyectos, teniendo como objetivo llevar a cabo el soporte técnico, documental, gestión interna y supervisión de ellos mediante tareas específicas y de cumplimiento verificable. Del mismo modo, durante el desarrollo de las actividades también se tiene la responsabilidad de realizar la búsqueda y definición de todos los requerimientos para participar en las diferentes licitaciones publicadas en el sistema SECOP. Las actividades realizadas no se concentraron en un único proyecto ejecutado, por el contrario, el objetivo era tener una participación activa y conocimiento general de cada una de las obras en proceso, al igual que la búsqueda de nuevos proyectos o aquellos que se encontraban en etapa de licitación, por lo anterior, el ejercicio de funciones se basó en la visita técnica a cada una de las obras y definición de su estado de avance, donde las actividades desarrolladas por el pasante consistieron en la medición inicial de los espacios, cálculos de cantidad de materiales, cotizaciones, elaboración de informes, solicitud de materiales faltantes, entre otras; posteriormente la verificación con lo estipulado en los contratos y requerimientos para definir las acciones necesarias y lograr el cumplimiento del proyecto, las labores en esta etapa consistieron en la verificación de medidas, reformulación de presupuestos, control de cronogramas, diagnósticos y emisión de alertas de gestión, etc. Logrando mediante la ejecución de dichas funciones un panorama general de la labor ingenieril. Construlogistic SAS is a company dedicated to the realization and execution of different types of civil works projects, with emphasis on bidding and execution of these in the form of state contracting. The incorporation of an intern in the work team is due to the simultaneous execution of different projects, having as objective to carry out the technical support, documentation, internal management and supervision of them through specific tasks and verifiable compliance. Likewise, during the development of the activities it is also responsible for the search and definition of the enabling requirements to participate in the different public bidding processes published in the SECOP system. The activities carried out were not concentrated on a single executed project, on the contrary, the objective was to have an active participation and general knowledge of each of the works in progress, as well as the search for new projects or those that were in the bidding stage, therefore, the exercise of functions was based on the technical visit to each of the works and definition of their state of progress, where the activities developed by the intern consisted of the initial measurement of the spaces, calculations of quantity of materials, quotations, preparation of reports, request for missing materials, among others; Subsequently the verification with the stipulated in the contracts and requirements to define the necessary actions and achieve compliance with the project, the work at this stage consisted of verification of measures, reformulation of budgets, control of schedules, diagnostics and issuance of management alerts, etc. Achieving through the execution of these functions an overview of the engineering work. Ingeniero Civil Pregrado

El presente artículo trata sobre la mímesis corpórea, técnica creada y desarrollada por LUME Teatro. El objetivo es explicar cómo por medio de esa técnica el actuante encarna poéticamente diferentes estímulos que se encuentran en la vida cotidiana, sean estas personas, imágenes, voces, sonidos, animales o, inclusive, textos o monumentos. Se discuten los conceptos de mímesis, observación y afectación, los cuales se constituyen en la base de esta práctica. A continuación, se describen diferentes experiencias de mímesis corpórea. Finalmente, se llega a la conclusión de que esta técnica es un campo abierto para la exploración actoral que se encuentra en un lugar intermedio entre la creación y el entrenamiento a partir del universo sensible de los artistas que la desarrollan. This article examines corporal mimesis, a technique created and developed by LUME Teatro. The objective is to explain how, with this technique, the performer poetically embodies different stimuli that are found in everyday life, be they people, images, voices, sounds, animals, or even texts or monuments. The concepts of mimesis, observation, and affectation, which form the basis of this practice, are discussed. Then, different experiences with corporal mimesis are described. Finally, it is concluded that this technique is an open field for exploring acting, which is found in an intermediate place between creation and training based on the sensorial universe of the artists who develop it. Cet article traite de la mimésis corporelle, une technique créée et développée par LUME Teatro. L’objectif est d’expliquer comment, à travers cette technique, l’interprète incarne poétiquement différents stimuli que l’on retrouve dans la vie de tous les jours, qu’il s’agisse de personnes, d’images, de voix, de sons, d’animaux et même de textes ou de monuments. Les concepts de mimesis, d’observation et d’affectation, qui forment la base de cette pratique, sont discutés. Ensuite, différentes expériences de mimétisme corporel sont décrites. Enfin, on en conclut que cette technique est un champ ouvert à l’exploration du jeu d’acteur, qui se situe à une place intermédiaire entre la création et la formation à partir de l’univers sensible des artistes qui la développent.

Digital, Las prácticas empresariales como modalidad de grado en las universidades es una opción determinante para la época del estudiante, teniendo en cuenta que esta hace que el estudiante ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos en la etapa de formación y permite que se contextualicen muchos inconvenientes que se presentan de forma teórica ay se puedan resolver con la práctica. Por tal motivo en este informe hace referencia a las prácticas empresariales realizadas en la empresa Foncolombia, Fondo Mixto Para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, como modalidad de grado para otorgar el título, empresa la cual se caracteriza por llevar a cabo proyectos de infraestructura en diferentes municipios de Colombia, mediante designación como entidad ejecutora y/o convenios interadministrativos con entidades estatales. Dentro de las actividades realizadas en esta modalidad en la empresa constan del acompañamiento a la oficina de Planeación e Infraestructura en los proyectos que se están llevando a cabo en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, los cuales son una pavimentación en concreto hidráulico y la optimización del alcantarillado sanitario. Este acompañamiento se realiza mediante la revisión de las cantidades de obras ejecutadas por los contratistas, revisión de los informes presentados a la entidad, realización de informes de supervisión, realización de comités con los diferentes contratistas de obra e interventoría, realización de las actas de pagos parciales y tener al día el expediente de cada uno de los contratos para facilitar la revisión en caso de una auditoria de cualquier ente de control. Estas actividades fueron las más representativas dentro de la totalidad de las 720 horas de duración de las prácticas, Business internships as a degree modality in universities is a decisive option for the student's time, taking into account that this makes the student put into practice all the knowledge acquired in the training stage and allows many inconveniences to be contextualized. presented in a theoretical way and can be solved with practice. For this reason, this report refers to the business practices carried out in the company Foncolombia, Mixed Fund for Integral Development and Social Management of Colombia, as a degree modality to rant the title, a company which is characterized by carrying out projects of infrastructure in different municipalities of Colombia, through designation as executing entity and/or inter-administrative agreements with state entities. Among the activities carried out in this modality in the company are the accompaniment to the Office of Planning and Infrastructure in the projects that are being carried out in the municipality of Piamonte, department of Cauca, which are paving in hydraulic concrete and the optimization of the sanitary sewer system. This accompaniment is carried out by reviewing the amounts of works carried out by the contractors, reviewing the reports submitted to the entity, preparing supervision reports, holding committees with the different construction and auditing contractors, making the payment records partial and keep the file of each of the contracts up to date to facilitate the review in case of an audit of any control entity. These activities were the most representative within the totality of the 720 hours of duration of the practices., Pregrado, Ingeniero(a) Civil, Tabla de Contenido Introducción……………………………………………………………………………………..18 Objetivos………………………………………………………………………………………...19 Objetivo General.………………………………………………………………………………..19 Objetivos Específicos……………………………………………………………………………19 Marco Teórico…………………………………………………………………………………...20 Información de la Empresa………………………………………………………………………20 Marco Conceptual……………………………………………………………………………….21 Ley 80 de 1993…………………………………………………………………………………..21 Alcantarillado……………………………………………………………………………………22 Pavimentación de Concreto……………………………………………………………………...23 Definición de Términos………………………………………………………………………….24 Marco Legal……………………………………………………………………………………..24 Metodología……………………………………………………………………………………..25 Localización del Proyecto……………………………………………………………………….25 Generalidades del Proyecto……………………………………………………………………..25 Proyecto No.1……………………………………………………………………………………25 Proyecto No. 2……………………………………………………………………………………30 Desarrollo del Proyecto…………………………………………………………………………..31 Descripción de Actividades………………………………………………………………………31 Revisión de Informes……………………………………………………………………………..31 Asistencia a los Comités de Obra………………………………………………………………..36 Apoyo al Comité de Evaluación de Foncolombia………………………………………….38 Seguimiento de las Obras………………………………………………………………………...42 Realización de los Informes de Supervisión……………………………………………………..46 Registro Fotográfico……………………………………………………………………………...47 Análisis de Resultados…………………………………………………………………………...53 Conclusiones……………………………………………………………………………………..55 Recomendaciones………………………………………………………………………………..56 Referencias Bibliográficas……………………………………………………………………….57 Apéndices………………………………………………………………………………………..59, Lista de Figuras Figura 1 Oficina Foncolombia 20 Figura 2 Logo de Foncolombia 21 Figura 3 Localización de Piamonte en Colombia 26 Figura 4 Localización de Piamonte en Cauca 26 Figura 5 Vista General de Piamonte 27 Figura 6 Panorámica del Municipio 27 Figura 7 Trabajo de Oficina 32 Figura 8 Documentación Presentada 33 Figura 9 Informe de Obra Alcantarillado 34 Figura 10 Informe de Obra Pavimentación 35 Figura 11 Comité 36 Figura 12 Acta de Comité 37 Figura 13 Convocatorias de Foncolombia 38 Figura 14 Proceso Licitatorio 39 Figura 15 Evaluación del Presupuesto 40 Figura 16 Asignación de Puntuación 41 Figura 17 Formula de Evaluación 41 Figura 18 Excavación Manual 42 Figura 19 Movimiento de Tierra 43 Figura 20 Cerramiento en Lona Verde 43 Figura 21 Construcción de Caja 44 Figura 22 Nivelación 44 Figura 23 Acometidas Domiciliarias 45 Figura 24 Georreferenciación 45 Figura 25 Informe de Supervisión 46 Figura 26 Compactación del Material 47 Figura 27 Construcción de Caja 48 Figura 28 Excavación con Retrocargador 48 Figura 29 Caja de Inspección 49 Figura 30 Cajas de Inspección 49 Figura 31 Instalación de Tubería 50 Figura 32 Topografía 50 Figura 33 Demarcación de Puntos 51 Figura 34 Localización de la vía 51 Figura 35 Trabajo de Oficina 52 Figura 36 Memorias de Cálculo 53 Figura 37 Formato de Pago 54, Lista de Tablas Tabla 1 Normatividad 24 Tabla 2 Actividades Contratadas 29 Tabla 3 Actividades Contratadas 31

En el presente artículo desarrollamos las condiciones estándar donde se fijan parámetros para contratar con el estado, denominados pliegos tipo en Colombia creados por la Ley 1882 de 2018, donde como principal objetivo identificaremos los principios tanto constitucionales, como legales y jurisprudenciales de la contratación estatal, con la implementación de los pliegos tipo puede generar dudas acerca de si se están desconociendo y limitando las condiciones específicas de las regiones en la contratación de obra pública, acudiendo al método descriptivo y apoyándonos en jurisprudencia, normas, leyes, artículos e información de páginas oficiales de entidades estatales, para de esa manera, concluir las fortalezas y debilidades de la estandarización de los pliegos en todo el territorio nacional. In this article we develop the standard condition where fixed parameters to contract with state, called standard specification created by law 1882 of 2018, whereas a main objective we will identify the constitutional, legal principles and jurisprudence of state contracting, with the implementation of the standard specifications can raise doubts about whether the specific conditions of the regions in the contracting of public works are being ignored and limited, going to the descriptive method and supporting on jurisprudence, regulations, laws, articles and information from official pages of state entities, in order to conclude the strengths and weaknesses of the standardization of the specifications throughout the national territory. Magister en Derecho Público Maestría

El desarrollo de este informe está basado en las actividades realizadas en la alcaldía municipal de Santa María Boyacá en la dependencia de Planeación e Infraestructura desde el día 21 de julio del año 2022 al día 04 de noviembre de 2022; en el transcurso de este tiempo se realizaron actividades de contratación de obras como: mantenimiento de acueductos, mantenimiento de infraestructura, etc., contratación de suministros para la entidad, todo esto incluyendo el proceso completo para ser convocado en la plataforma del Secop I, actas de inicio, actas de recibo, actas de liquidación de cada contrato, revisión de presupuestos, supervisión del estado de cada contrato, visitas y recibimiento de obras, también se llevó a cabo el proceso para radicar solicitud de una autorización temporal en el municipio para extraer material de un cauce. This report is based on the activities conducted in the Planning and Infrastructure department of the Municipal Government of Santa Maria Boyacá from July 21st, 2022 to November 4th, 2022. Throughout this period, a range of contracting activities were executed, including aqueduct and infrastructure maintenance, as well as procurement of supplies for the entity.These activities included a full tender through the Secop I platform, preparation of each contract initiation, acceptance and settlement reports, budget review, contract status monitoring, site visits, reception and settlement reports for each contract, budget review, supervision of contractual status, and worksite visits and reception. Furthermore, the report details the procedure for requesting a temporary authorization to extract material from a channel within the municipality. Ingeniero Civil Pregrado

En este trabajo se menciona lo relacionado con del proyecto de grado que se realizó como pasante auxiliar del profesional universitario de ingeniería civil en la Contraloría General de Boyacá en la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, dicho ente delegada de cuidar bajo las normas constitucionales, la gestión de las administraciones, así como de los individuales que manipulan capitales o recursos públicos del estado. Las actividades que se desarrollan es la evaluación y control físico de los resultados de los proyectos públicos que se realizan, son contratados por los municipios o por entidades externas públicas y/o privadas del departamento de Boyacá, teniendo como objetivo principal medir la eficiencia de los trabajos, la ejecución, las actividades, los procesos de construcción, teniendo en cuenta la cantidad, calidad, funcionalidad, beneficio, costo y oportunidad de diseño, considerando la valoración ambiental, consiguiendo a hacer la estimación de costos en el cual se hace la respectiva comparación basada en los listados de precios unitarios fijados por la Gobernación de Boyacá dependiendo del año de la denuncia, auditoria o procesos de responsabilidad fiscal, se realizan los respectivos pre-informes de las auditorias, procesos de responsabilidad fiscal o denuncias que se asignan para su continuación. Palabras clave: Contratación, Obra pública, Auditorias, Denuncias, Sobrecostos, ajuste, presupuesto. This work mentions the details related to the degree project that was carried out as an assistant intern of a civil engineering university professional at the Contraloría General de Boyacá, in the Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales This entity is delegated to oversee, in accordance with constitutional norms, the management of administrations as well as individuals who handle public funds or resources of the state. The activities carried out involve the evaluation and physical control of the results of public projects that are contracted by municipalities or external public and/or private entities in the department of Boyacá. The main objective is to measure the efficiency of the work, execution, activities, construction processes, taking into account quantity, quality, functionality, benefit, cost, and design opportunity, considering environmental assessment. This involves estimating costs, where the respective comparison is made based on the unit price listings set by the Government of Boyacá, depending on the year of the complaint, audit, or fiscal responsibility process. The respective pre-reports of audits, fiscal responsibility processes, or complaints assigned for continuation are then carried out. Keywords: Contracting, Public works, Audits, Complaints, Overcosts, Adjustment, Budget. Ingeniero Civil Pregrado

En este informe de pasantía se presentarán los trabajos efectuados en la supervisión y verificación como auxiliar de ingeniería en las actividades desarrolladas por parte de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Mayor de Tunja – Boyacá, durante la ejecución del proyecto del archivo municipal. Las labores que se realizaron en la práctica profesional fueron: Revisión y validación de memorias de cálculo, apoyar la elaboración de las actas de corte de obra, realizar dos informes técnicos de obra por semana, relacionados con los avances, retrasos y/o complicaciones que pudieran haberse presentado. Igualmente, se realizó la cuantificación de los avances de la ejecución de la obra y la estimación del indicador porcentual de programación de la misma. Adicionalmente, se realizó la actualización de los planos de las redes sanitarias, pluviales e hidráulicas del proyecto; para esta actualización se realizó la medición y cuantificación en campo de las tres redes anteriormente señaladas, posteriormente, si se presentaba el caso, se dibujaron, y se reubicaron los siguientes elementos: Tramos de tuberías, cajas de inspección, sifones, bajantes, codos, tee’s, yee’s, puntos de agua fría para llaves de manguera, medidor totalizador de acueducto, conexión a acometidas, entre otros. Del mismo modo, se supervisó la calidad de los procesos constructivos, para que estuvieran acorde a los diseños y normas técnicas establecidas, también, se participó en los comités de obra desarrollados por parte del contratista, la supervisión e interventoría. Con la finalidad de corroborar la veracidad de la información que se verá en este informe de pasantía, se expondrán los documentos realizados en el trascurso de esta, en archivos de Word, Excel y DWG para los planos de las redes del proyecto que fueron actualizadas. Por último, es importante recalcar que, con las actividades anteriormente mencionadas, se espera acreditar al profesional formado en Ingeniera Civil, como una persona que cuenta con las aptitudes, conocimientos y habilidades, necesarias para dar respuesta a las eventualidades que su oficio le conlleva. Esto es posible, por medio de toda la información y experiencia adquirida a lo largo del proceso formativo en la Universidad Santo Tomás, y en tal sentido, brindar un gran servicio a la comunidad, con un profesional integro y competente. This internship report will present the work performed in the supervision and verification as an engineering assistant in the activities developed by the Secretary of Infrastructure of the Mayor's Office of Tunja - Boyacá, during the execution of the Municipal Archive project. The tasks performed in the professional practice were: Verification and validation of the calculation memories, assistance in the preparation of the work cut minutes, preparation of two technical work reports per week, related to the progress, delays and/or complications that may have occurred. Also, the quantification of the progress of the execution of the work and the estimation of the percentage indicator of the work schedule percentage of the same was perfomed. In addition, the drawings of the sanitary, pluvial and hydraulic networks of the project were updated; for this update, the measurement and quantification in the field of the three networks previously mentioned was performed, then, if necessary, the following elements were drawn and relocated: Pipe sections, inspection boxes, siphons, downspouts, elbows, t-pieces, y-pieces, cold water points for hose faucets, totalizing aqueduct meter, connection to service connections, among others. Likewise, the quality of the construction processes was monitored to ensure that they were in accordance with the established designs and technical standards, as well as participation in the works committees developed by the contractor, supervision and auditing. In order to corroborate the veracity of the information to be seen in this internship report, the documents produced during the course of the internship will be presented in Word, Excel and DWG files for the project networks drawings that were updated. Finally, it is important to emphasize that the above activities are expected to accredit the Civil Engineering professional as a person who has the skills, knowledge and abilities to respond to the eventualities that his profession entails. This is possible by means of all the information and experience acquired throughout the formative process at the University Santo Tomás, and in this sense, provide a great service to the community, with an integral and competent professional. Ingeniero Civil Pregrado

La información expuesta en el presente libro es el producto de las actividades laborales desarrolladas durante el proceso de apoyo y supervisión técnica como pasante de ingeniería civil, dentro del departamento operativo y administrativo en la empresa Rokavía Ltda. En el documento se describen actividades realizadas, las cuales no solo demuestran labores enriquecedoras en la formación personal y profesional como ingeniero civil, también se exponen procesos operativos y de control para llevar a cabo la administración de una planta de mezcla asfáltica en caliente, junto con procesos realizados en el área de la contratación estatal y el control y análisis de costos de la empresa. Dichas actividades se desarrollaron gracias a todos aquellos conocimientos aplicados y a las capacidades obtenidas durante el desarrollo de las labores realizadas como pasante, los cuales buscan ser de utilidad académica y aplicados diferentes ramas administrativas y operativas de la empresa. Dentro del sector administrativo y operativo de la empresa ROKAVÍA LTDA, se desarrollan actividades relacionadas a objetos de construcción y mantenimiento de vías, en donde se asignaron tareas dentro de los departamentos de contratación estatal, centro de operaciones (suministro de mezcla asfáltica densa en caliente) en la ciudad de Tunja y Sogamoso y gestión y control de costos. En donde se emplearon aptitudes adquiridas en el trayecto de formación como Ingeniero Civil, dando como resultado la compatibilidad de la profesión a cualquier campo de la industria. The information presented in this book is the product of work activities carried out during the support and technical supervision process as a civil engineering intern, within the operational and administrative department at the company Rokavía Ltda. The document describes activities carried out, the which not only demonstrate enriching work in personal and professional training as a civil engineer, operational and control processes are also exposed to carry out the administration of a hot mix asphalt plant, along with processes carried out in the area of state contracting and the control and analysis of company costs. These activities were developed thanks to all the applied knowledge and the abilities obtained during the development of the work carried out as an intern, which seek to be of academic utility and applied to different administrative and operational branches of the company. Within the administrative and operational sector of the company ROKAVÍA LTDA, activities related to road construction and maintenance objects are carried out, where tasks were assigned within the state contracting departments, operations center (supply of hot dense asphalt mix) in the city of Tunja and Sogamoso and management and control of costs. Where skills acquired in the training course as a Civil Engineer were used, resulting in the compatibility of the profession to any field of the industry. Ingeniero Civil Pregrado

Digiital, En muchos ambientes, se ha generado controversia respecto de una posible afectación por parte de la contratación por horas a los empleos permanentes. Contrario a lo que se ha venido tergiversando, estarían negándose una posibilidad que podría abrir la ruta hacia los nuevos modelos de trabajo que incursionan en el mundo laboral de forma vertiginosa, cambiando las formas de realizar las tareas y con aceptación significativa. La contratación laboral por horas, puede convertirse en una alternativa que contribuya a mejorar las condiciones de vinculación laboral. Con lo cual, sea posible contribuir a la empleabilidad y la formalización del trabajo; con ello, reducir la informalidad y desarrollar garantías laborales. Por consiguiente, es posible analizar una adecuación normativa orientada a los requerimientos, necesidades y competitividad, que se exigen por parte los modelos económicos y comerciales, sus avances tecnológicos y la dinámica moderna que se demandan por parte de la actualidad laboral. De esta manera, la legislación permitiría que el país se encuentre preparado para enfrentar las nuevas tendencias marcadas por los sectores e industrias tanto productivas como de servicios que imprimen cambios sustanciales que se observan en el mercado laboral a nivel mundial. Sin embargo, esto deberá estar soportado en un estudio profundo y objetivo en el que se evalúe desde una perspectiva jurídica cada uno de los aspectos que se deben llegar a considerar para adecuar la norma a la coyuntura socioeconómica del país y su incidencia en el plano internacional., In many environments, controversy has been generated regarding a possible affectation by per-hour contracting from permanent jobs. Contrary to what has been distorted, people would be denying themselves a possibility that could open up ways to new work models that enter to the work market at a rapid pace, changing the ways of making tasks and with essential acceptance. Contract hourly paid labor can become an alternative that contributes to improving the conditions of employment. It is also possible to contribute to employability and formalization of employment; thereby reducing informal labor and developing employment guarantees. Accordingly, it is possible to analyze a normative adaptation oriented to the requirements, needs and competitiveness, which are required by the economic and commercial models, technological advances and modern dynamics demanded by the current labor market. In this way, the legislation would allow the country to be prepared to keep better pace to new trends marked by sectors and industries, both productive and services that make substantial changes observed in worldwide labor market. However, this must be supported as closely and effectively as possible study in which each is evaluated the aspects from a legal perspective that must be considered in order to adapt the standard to the country socioeconomic situation and its impact at the international level., Pregrado, Abogado(a), La presente tesis, se diseñó dentro de un ejercicio académico que ha exigido la revisión del compendio normativo aplicable al momento de su desarrollo. Su propósito es examinar la posibilidad de una alternativa contractual favorable a las necesidades y cambios que se exigen en los diferentes sistemas de trabajo actuales., Introducción 18 Parte I. Problema de Investigación 19 Planteamiento del Problema 19 Formulación del Problema 21 Objetivos de la Investigación 21 Objetivo General 21 Objetivos Específicos 21 Justificación 22 Delimitación de la Investigación 23 Parte II. Marco Referencial 25 Estado del Arte 25 Ámbito Internacional 25 Ámbito Nacional 29 Marco Conceptual 31 Marco Teórico 31 Antecedentes de la Investigación 31 Marco Legal 34 Normas Internacionales 34 Organización Internacional del Trabajo 34 Normas Nacionales 35 Parte III. Marco Metodológico 38 Enfoque de la Investigación 38 Tipo de Investigación 39 Diseño de la Investigación 39 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 40 Parte IV. Resultados 41 Capítulo I. Fundamentos Constitucionales y Normativos Colombianos Para Regular la Contratación Laboral por Horas 41 La Constitución Política de Colombia y los Derechos Laborales 41 Aplicación de la Concurrencia de Contratos en la Contratación Laboral por Horas 69 Normatividad en Colombia que Sirve de Fundamento a la Contratación Laboral por Horas 77 Decretos Relacionados con la Contratación Laboral por Horas 82 Capítulo II. Instrumentos Internacionales que Regulan el Trabajo por Horas 83 Bloque de Constitucionalidad y su Importancia Frente a la Contratación Laboral por Horas 84 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 85 Convenios Ratificados por Colombia 86 Capítulo III. Aproximaciones a Favor de la Contratación Laboral por Horas una Revisión del Contexto Político y Social 95 Contexto Político y Social de la Contratación Laboral por Horas en Colombia 95 Posición de los Gremios Frente a la Contratación Laboral por Horas 99 Posición del Sector Empresarial y la Industria 102 Visión Desde la Academia a la Contratación Laboral por Horas 102 La Contratación Laboral por Horas Como Alternativa de Implementación en el Escenario Nacional 104 Contratación Laboral por Horas y su Impacto en las Regiones 105 Capítulo IV. Reflexiones Académicas y Jurídicas en el Aula a Partir del Caso de la Necesidad de Regular la Contratación Laboral por Horas 106 Opiniones Orientadas a la Desfavorabilidad en la Implementación de la Norma 111 Conclusiones 113 Recomendaciones 118 Referencias Bibliográficas 120

La colaboración público-privada a través de la contratación pública representa una manifestación de la descentralización productiva produciendo ocasionalmente efectos adversos en términos sociales. Sin embargo, mediante las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE la Unión Europea desea impulsar, a través de la contratación pública, mejores estándares sociales y la consecución de la Estrategia Europa 2020. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha incorporado importantes novedades sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, virando hacia criterios cualitativos que debieran primar el cumplimiento de los principios orientadores de la economía social. Sin embargo, el tipo de contenidos de dichas cláusulas que la Ley sugiere se concentran en corregir los resultados perniciosos en términos sociales que la descentralización productiva ha provocado en algunos casos, afectando la idoneidad de aquellas para tomar en consideración las características de la economía social y, en el caso estudiado, las cooperativas de trabajo asociado.

This article reviews the action labeling in the Dramatic Action Analysis (AAD, in its Spanish acronym) for acting, according to its use in the Dramatic Arts School at the University of Costa Rica. It proposes that the action labeling may be addressed from a pragmatic view. At the same time, it justifies the validity of the analysis based on cognitive and socio-cognitive aspects. El presente artículo revisa el etiquetado de acciones en el Análisis de la Acción Dramática (AAD) para la práctica actoral, como se ha utilizado en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Propone que el etiquetado de acciones debería ser abordado desde un análisis pragmático y justifica su vigencia a partir de una reflexión en torno a sus aspectos cognitivos y sociocognitivos.

La concepción binaria de los regímenes contractuales en Colombia —entendida como la aplicación del régimen privado por unas entidades estatales y del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) por otras— ha generado dificultades prácticas en su implementación, debido a la naturaleza estatal de las entidades que aplican el régimen privado, pues este no regula todas las obligaciones o deberes que deben atender las entidades estatales o su aplicación podría ser incompatible con las finalidades públicas que se persiguen con la contratación estatal. Una de estas instituciones corresponde al equilibrio económico del contrato, que es una de las problemáticas ampliamente discutidas en estrados judiciales y, por lo tanto, de gran relevancia ilustrativa para demostrar la complejidad de la dualidad de los regímenes contractuales en Colombia. Dadas estas dificultades resulta importante identificar cómo se restablece el equilibrio económico de las prestaciones en los contratos celebrados por entidades con régimen exceptuado, The binary conception of contractual regimes in Colombia —understood as the application of the private regime by some state entities and the General Statute of Public Administration Contracting (Law 80 of 1993) by others has generated practical difficulties in its implementation, due to the state nature of the entities that apply the private regime, since it does not regulate all the obligations or duties that state entities must meet or its application could be incompatible with the public purposes pursued with state contracting. One of these institutions corresponds to the economic balance of the contract, which is one of the problems widely discussed in court and, therefore, of great illustrative relevance to demonstrate the complexity of the duality of contractual regimes in Colombia. Given these difficulties, it is important to identify how the economic balance of services is restored in contracts concluded by entities with an excepted regime

As in all human activity, public contracting has risks associated that, according to the current Costa Rican legislation, must be properly managed to establish security on each purchase process, however, it is not a common practice. This article proposes a methodology for risk analysis in public procurement that is divided into two parts: the first one includes a general analysis of the risks associated with the contracting process that is proposed to be developed once a year. The second part shows a simpler and more practical methodology for risk analysis and management on each contracting process. Finally, an example of how to use this methodology is presented in order to show how practical and applicable it is on both goods and services procurement process. Como en toda actividad humana, la contratación administrativa o contratación pública tiene riesgos asociados que, de acuerdo con la legislación vigente en Costa Rica, deben ser administrados adecuadamente para establecer una seguridad razonable en cada proceso de compra, sin embargo, no es una práctica común. En este artículo se plantea una metodología para el análisis de riesgos en compras públicas que se divide en dos partes: un análisis general de los riesgos asociados al proceso de contratación que se propone se desarrolle una vez al año y una metodología más simple y práctica para el análisis y gestión de riesgos en cada proceso de contratación. Finalmente, se expone un ejemplo de uso de la metodología en procesos de contratación, donde se muestra la practicidad y aplicabilidad tanto para la adquisición de bienes como para la contratación de servicios.

En el presente ensayo se realizará un análisis acerca de la gestión administrativa, de los alojamientos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que este es un beneficio con el que cuenta los Militares activos, como esta descrito en el plan de bienestar del personal orgánico de la FAC, este dispone de recursos que se recaudan mediante el arriendo y de este mismo recaudo, se realiza las diferentes actividades para su administración, como es el mantenimiento de estos, pago de servicios públicos, control, etc., y por ello, se ve la necesidad de contar con un buen procedimiento para su control y administración por medio de sistemas eficientes que permitan un mejor manejo de este. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar se identificará la normatividad a que se acoge la administración de los alojamientos militares, como el presupuesto público y la contratación estatal, por medio del cual se menciona la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estatuto Orgánico del presupuesto público y la Ley 80 de 1993 de contratación estatal, en segundo lugar, se abarcara más el tema de las modalidades de contratación más utilizadas para el mantenimiento, de los alojamientos militares durante los periodos comprendidos entre 2019 y 2021, como son la mínima cuantía, contratación directa y selección abreviada; en tercer lugar, se describe la aplicación de los sistemas contables dentro de la FAC y por ende, también en el control de los alojamientos militares, pero estos son muy básicos para su administración, y por último, se menciona los recaudos realizados mediante el cobro del arrendamiento y diferentes conceptos de los alojamientos, a los usuarios durante los periodos 2019 y 2021, lo cual permite mediante estos cubrir los diferentes gastos que abarca los alojamientos como mantenimiento, pago de servicios públicos y demás. Todo lo anterior, con el fin de evidenciar la importancia de contar con un sistema contable, para la administración y control de los alojamientos militares, y así mismo, mejorar la eficiencia en la prestación de este servicio. Tabla de contenido Resumen v Abstract vii Introducción 1 Pregunta problema 2 Objetivo general 2 Objetivos específicos 2 Marco teórico 3 Conclusiones 18 Bibliografía 20 In this essay, an analysis will be carried out about the administrative management of the military lodgings of the Colombian Air Force in the city of Bogotá, taking into account that this is a benefit that the active military has, as described in the plan. well-being of the organic staff of the FAC, this has resources that are collected through the lease and from this same collection the different activities for its administration are carried out, such as their maintenance, payment of public services, control, etc., and for this reason, there is a need to have a good procedure for its control and administration through efficient systems that allow better management of this. Taking into account the above; In the first place, the regulations to which the administration of military accommodations is accepted, such as the public budget and state contracting, will be identified, through which the Political Constitution of Colombia of 1991, the Organic Statute of the public budget and the Law 80 of 1993 on state contracting, secondly, the issue of the most used contracting modalities for the maintenance of military accommodation during the periods between 2019 and 2021, such as the minimum amount, direct contracting and abbreviated selection, will be covered; thirdly, the application of the accounting systems within the FAC is described and therefore also in the control of military lodgings, but these are very basic for their administration, and finally the collections made through the collection of the lease and different concepts of the accommodation to the users during the periods 2019 and 2021, which allows through these to cover the different expenses that the accommodation covers such as maintenance, payment of public services and others. All of the above in order to demonstrate the importance of having an accounting system for the administration and control of military accommodation, and also to improve the efficiency in the provision of this service. Especialización

El estado colombiano, en búsqueda de cumplir sus fines, suplir las necesidades de los ciudadanos y garantizar los principios, deberes y derechos de los que trata la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 2, por medio de la contratación pública la cual se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993 y dando cumplimiento a los principios de contratación estatal, para garantizar que los procesos sean transparentes, oportunos y se garanticen las condiciones de igualdad, selección objetiva; los cuales deben ser aplicados en los procesos contractuales, que realizan las diferentes entidades públicas para la adquisición de bienes y servicios los cuales son indispensables para el cumplimiento de su misionalidad. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar cumplimiento al plan de desarrollo y la política pública de gobierno digital, en busca del mejoramiento continuo y con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de los 32 departamentos del país, beneficiando principalmente a los colegios y escuelas de las zonas rurales a través de la transformación digital y atendiendo las necesidades de los usuarios de acceder al servicio de internet en el año 2020 se realizó la Licitación Pública FTIC-LP-038-2020 de 2020 por un monto total de $2.138.117.270.447, en la cual se presentó una irregularidad por mal manejo del anticipo con una pérdida económica de $70.243.279.599; y la violación de varios de los principios de la contratación estatal y como consecuencia se vieron afectadas las poblaciones mas vulnerables y primariamente los estudiantes de las poblaciones mas apartadas las cuales no contaron con el servicio de internet para recibir sus clases virtuales, teniendo en cuenta que en este año inicio la pandemia la cual se extendió por aproximadamente 2 años, lo cual generó que los estudiantes no pudieran recibir sus clases oportunamente por lo que se les violo el derecho a la educación. Introducción 1 1. Pregunta problema 2 2. Objetivos 2 1.1. Objetivo general 2 1.2. Objetivos específicos 2 2. Marco teórico 3 Conclusiones 20 Bibliografía 21 The Colombian state, in search of fulfilling its purposes, meeting the needs of citizens and guaranteeing the principles, duties and rights that the Political Constitution of Colombia of 1991 deals with in its article 2, through public contracting which is It is regulated in Law 80 of 1993 and in compliance with the principles of state contracting, to guarantee that the processes are transparent, timely and conditions of equality and objective selection are guaranteed; which must be applied in the contractual processes carried out by the different public entities for the acquisition of goods and services which are essential for the fulfillment of their mission. The Ministry of Information Technologies and Communications to comply with the development plan and the public policy of digital government, in search of continuous improvement and in order to provide a better quality of life to the inhabitants of the 32 departments of the country, mainly benefiting schools and colleges in rural areas through digital transformation and meeting the needs of users to access the internet service in 2020, the Public Tender FTIC-LP-038-2020 of 2020 was carried out for a total amount of $2,138,117,270,447, in which there was an irregularity due to mishandling of the advance with an economic loss of $70,243,279,599; and the violation of several of the principles of state contracting and as a consequence the most vulnerable populations were affected and primarily the students of the most remote populations who did not have the internet service to receive their virtual classes, taking into account that This year the pandemic began, which lasted approximately 2 years, which meant that students could not receive their classes in a timely manner, thus violating their right to education. Especialización

Varias empresas en Colombia, han sentido que vulneran sus derechos en algún momento cuando se presentan como oferentes para algún contrato con entidades estatales, razón por la cual, toman la decisión de optar por instaurar una tutela, sin embargo, no todas salen a su favor debido a que las entidades también tienen que cumplir con los requisitos mínimos, para poder escoger el contratista o proveedor que más le favorezca a la entidad económica y cumplidamente, las críticas y tutelas a los procesos contractuales son continuas, debido a que día tras día los oferentes se encuentran inconformes o sienten que vulneran sus derechos, por lo tanto, el propósito de este trabajo es determinar si se vulneró el derecho al debido proceso a la empresa Mozt de Colombia S.A.S, con este fin la pregunta problemática es: ¿Por qué el contrato de adquisición de espadas y sables para la policía nacional N° PN DIRAF SA 099 2022, vulneró el debido proceso en la contratación estatal? En este contexto la tutela es la medida por la que optan las personas o empresas para hacer valer sus derechos, las empresas prefieren interponer acciones de tutela debido a que es más rápido que responda el juzgado, ya que tienen diez días hábiles para dar a conocer el primer fallo, entonces la pregunta problema se responde luego de analizar la normatividad de contratación de Colombia, leer el contrato, verificar en la página de Secop II en que etapa se encuentra el contrato e identificar las causas de vulneración, que indica el demandante en la tutela, con el fin de esclarecer si se vulnera o no el debido proceso en la etapa contractual, así mismo, es necesario conocer las normas de la contratación estatal y sus conceptos, con el fin de tener una idea clara y poder ser objetivos al dar respuesta a la pregunta problema, para poder dar alguna recomendación que favorezcan los procesos de contratación. Tabla de contenido Resumen iv Abstract v Keywords: v Introducción 1 Pregunta problema 2 Objetivo general 2 Objetivos específicos 2 Marco teórico 3 Conclusiones 12 Bibliografía 14 Several companies in Colombia, have felt that their rights are violated at some point when they are presented as bidders for a contract with state entities, which is why they make the decision to choose to file a tutela, however, not all of them are in their favor because the entities also have to comply with the minimum requirements, However, not all of them turn out in their favor because the entities also have to comply with the minimum requirements in order to choose the contractor or supplier that most favors the entity economically and in a compliant manner, the criticism and tutelas to the contractual processes are continuous, because day after day the bidders are dissatisfied or feel that their rights are violated, therefore, the purpose of this work is to determine whether the right to due process was violated to the company Mozt de Colombia S. A.S., with this purpose the problematic question is: Why did the contract for the acquisition of swords and sabers for the National Police N° PN DIRAF SA 099 2022, violate the due process in state contracting? In this context the tutela is the measure chosen by individuals or companies to enforce their rights, companies prefer to file tutela actions because it is faster for the court to respond, since they have ten working days to release the first ruling, then the problem question is answered after analyzing the contracting regulations of Colombia, read the contract, Verify in the Secop II page in which stage the contract is and identify the causes of violation, indicated by the plaintiff in the tutela, in order to clarify whether or not the due process is violated in the contractual stage, likewise, it is necessary to know the rules of state contracting and its concepts, in order to have a clear idea and be able to be objective in responding to the problem question, in order to give some recommendation to favor the contracting processes. Especialización

Universidades y Centros de Investigación son organismos que deben establecer una colaboración estrecha en los campos científico, técnico y cultural de interés común. Se exponen, a través de este artículo, algunas de las colaboraciones más importantes realizadas en el campo de la investigación en hormigones entre la Universidad San Pablo CEU y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en la última década. A través de Convenios de Colaboración se han desarrollado diferentes trabajos relacionados con el estudio del comportamiento de diferentes tipos de hormigones sometidos a altas temperaturas. Esta colaboración ha permitido codirigir una Tesis Doctoral relativa al comportamiento a altas temperaturas de hormigones ligeros, así como obtener un ayudante de investigación mediante convocatoria pública de la Comunidad de Madrid para trabajos relacionados con esta temática. Es indispensable la colaboración entre la educación superior y la investigación para el avance del conocimiento en este campo.AbstractUniversities and Research Centres are organizations that must cooperate closely in scientific, technical and cultural fields of common interest. Through this article, some of the most important collaborations carried out in the field of concrete research between Universidad San Pablo CEU and the Eduardo Torroja Institute of Construction Sciences in the last decade are presented. Through Collaboration Agreements different works have been developed related to the study of the behaviour of different types of concrete subjected to high temperatures. This collaboration has made it possible to co-direct a Doctoral Thesis on the behaviour of lightweight concrete at high temperatures, as well as to obtain a research assistant through a public call from the Community of Madrid for works related to this topic. Collaboration between higher education and research is essential for the progress of knowledge in this field.

[ES] Esta memoria de TFG presenta la conceptualización, disertación, y producción del cortometraje La Charla. La producción de animación 3D realizada narra la historia de Sam, un joven que un día en un pub reconoce a un antiguo conocido con el que no había hablado durante mucho tiempo. Desde el juego con la cámara y el acting, se mostrarán los sentimientos y las emociones del personaje inanimado, traspasando la pantalla hasta los espectadores., [EN] This TFG memory presents the conceptualization, dissertation, and production of the short film La Charla. The 3D animation production tells the story of Sam, a young man who one day in a pub recognizes an old acquaintance with whom he had not spoken for a long time. From the game with the camera and the acting, the feelings and emotions of the inanimate character will be shown, passing through the screen to the viewers.

En relación con los pliegos de condiciones para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada, se ha ido configurando el fenómeno de la reinversión que, ofrece descuentos sobre las tarifas de servicios del ámbito en comento. El propósito de este ensayo es hacer claridad sobre esta práctica que ha involucrado diferentes actores del mercado de la vigilancia y seguridad en Colombia, a fin de explicar los motivos de su aplicación y, si dado el caso, guardan relación con los lineamientos legales consignados en el Decreto 4950 de 2007 emitido por el ministerio de Defensa Nacional, por el cual se fijan las tarifas mínimas para cobrar los servicios de vigilancia, y demás normas y conceptos compulsados por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Para reforzar el contenido del ensayo, se acudió a recopilar las opiniones de expertos en la materia, con la seguridad de que su aporte, fue decisivo para establecer las connotaciones que la autora destacó para presentar al lector, un panorama general relacionado con un fenómeno inquietante relacionado con prácticas contractuales que inciden en el articulado de la contratación de servicios de vigilancia privada en Colombia. In relation to the specifications for contracting surveillance and private security services, the phenomenon of reinvestment has been taking shape, offering discounts on service rates in the area in question. The purpose of this essay is to clarify this practice that has involved different actors in the surveillance and security market in Colombia, in order to explain the reasons for its application and, if applicable, are related to the legal guidelines set forth in Decree 4950 of 2007 issued by the Ministry of National Defense, which established the minimum rates to charge surveillance services, and other regulations and concepts certified by the Superintendence of Surveillance and Private Security. To reinforce the content of the essay, the opinions of experts in the field were collected, in the certainty that their contribution was decisive in establishing the connotations that the author highlighted to present to the reader, a general panorama related to a disturbing phenomenon related to contractual practices that affect the articles of contracting private security services in Colombia. Especialización

El presente ensayo aporta una mirada desde el enfoque teórico de la administración, que permite revalidar la actuación de las entidades públicas frente a la forma en que están supliendo las necesidades de administración y funcionamiento, inclinadas por la contratación de prestación de servicios, tipología que no establece ningún vínculo laboral, pero que en la práctica cuenta con características que deberían suplirse desde la planta de personal, esto acompañado de cifras sobre el peso de este tipo de contratación en el estado. También, se presenta un recorrido por el ordenamiento jurídico que la regula tanto la contratación de prestación de servicios como el empleo público. El recorrido teórico, supone que al mejorar las condiciones de las personas que prestan sus servicios y ofrecerles, estabilidad y satisfacer sus necesidades, se impactará positivamente la productividad en las entidades públicas, mejorando su gestión ante la sociedad, cumpliendo con su misión. Hacia el final del documento, se presentarán las conclusiones del caso que permitan evaluar la necesidad del cambio que se requiere lograr. This essay provide a view from the theoretical approach of the administration, which allows to revalidate the performance of public entities in the face of the way in which they are supplying the administration and operation needs, inclined towards the contracting of services, a typology that it does not establish any employment relationship, but in practice it has characteristics that must be supplied from the personnel plant, this accompanied by figures on the weight of this type of hiring in the state. It also presents a tour of the legal system that regulates both the contracting of services and the public. The theoretical route assumes that by improving the conditions of the people who provide their services and offering them stability and satisfying their needs, productivity in public entities will be positively impacted, improving their management before society, fulfilling their mission. Towards the end of the document, the conclusions of the case will be presented to assess the need for the change that is required to be achieved. Especialización

This article shares a teaching experience in the teaching of corporal expression in the framework of virtuality. The methodological proposal and the exposed exercises reflect the imprint from which we had to rethink objectives and contents in body work from technological mediation and remote presence, which suggests a paradigm shift for teaching and learning processes from the University of Costa Rica. The proposal exposes a journey towards the appropriation of the body as an expressive tool for students of the third semester of the Dramatic Arts career, while also reflecting on the implications of the absence of the body-present in the teaching-learning processes. Este artículo comparte una experiencia docente en la enseñanza de la expresión corporal en el marco de la virtualidad. La propuesta metodológica y los ejercicios que se exponen reflejan la impronta a partir de la cual tuvimos que replantearnos objetivos y contenidos en el trabajo corporal a partir de la mediación tecnológica y la presencia remota, lo cual sugiere un cambio de paradigma para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Universidad de Costa Rica. La propuesta expone un recorrido hacia la apropiación del cuerpo como herramienta expresiva en estudiantes de tercer semestre de la carrera de Artes Dramáticas, a la vez que reflexiona sobre las implicaciones de la ausencia del cuerpo-presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los estados requieren contratar bienes y servicios, pero para ello requieren de un marco legal de acción, el cual le permita actuar en unas condiciones dentro del marco jurídico para que ello sea viable en unas condiciones de transparencia, es por ello que este artículo versa sobre el análisis de la regla de contratación conocida como régimen o modalidad especial de contratación pública que se fundamenta en el artículo N° 355 de la Constitución Política de Colombia, el cual le da la facultad al gobierno en nombre del soberano de poder desarrollar labores en asocio o por contratación con entidades sin ánimo de lucro. Desde la promulgación de la carta constitucional en 1991, y la posterior reglamentación de esta actividad en1992 con el decreto 777 de 16 de mayo y solo hasta 25 años después en el 2017 con la expedición del Decreto 092 de enero 23, los llamados contratos o convenios de público interés bajo un carácter excepcional tenían la característica de ser asignados de manera directa y bajo unas condiciones diferenciales en la contratación estatal. Esta condición de excepcionalidad y carácter especial de contratación se ha prestado para diversas dificultades, como la contratación a dedo de muchas de estas entidades sin ánimo de lucro, lo cual para entes de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Personerías municipales y Veedurías, esta cuestión atenta con preceptos básicos de la administración pública , extralimitando las atribuciones que se le han endilgado a dicha figura, prestándose para que muchas entidades públicas lo hagan parte de sus procesos comunes de contratación sin mediar procesos de licitación. Esta situación ha llevado a que en muchos casos se causen procesos por detrimento patrimonial al tesoro público, así como para los intereses del Estado, es por ello que se formula el contenido normativo por parte del Gobierno Nacional y adoptado por el Departamento Nacional de Planeación a través del decreto 092 del 2017, con el fin de lograr involucrar preceptos básicos de contratación pública, involucrando la equidad y la transparencia para evitar en el futuro que se puedan llegar a presentar actos o delitos contra la administración pública través de actos de corrupción, que han salido a la luz pública como parte de las relaciones entre los intereses particulares y el saqueo de los recursos públicos. De ahí que en este artículo se busque presentar los principales elementos que han hecho parte de esta problemática, analizando las normas que se han establecido para su control, así como las posturas del gobierno nacional al respecto con fines de lograr que los recursos públicos no se pongan en riesgo con la ejecución de este tipo de contratos suscritos a través de esta modalidad especial con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Palabras clave: Contratación directa, Contratación pública, Debido proceso, Entidades sin ánimo de lucro, Licitación pública. The states need to contract goods and services, but for this they require a legal framework of action, which allows them to act in conditions within the legal framework so that it is viable in conditions of transparency, which is why this article deals with the analysis of the contracting rule known as the regime or special modality of public contracting that is based on article No. 355 of the Political Constitution of Colombia, which gives the power to the government on behalf of the sovereign to be able to carry out work in association or by contracting with non-profit entities. Since the promulgation of the constitutional charter in 1991, and the subsequent regulation of this activity in 1992 with decree 777 of May 16 and only until 25 years later in 2017 with the issuance of Decree 092 of January 23, the so-called contracts or agreements of public interest under an exceptional character had the characteristic of being assigned directly and under differential conditions in state contracting. This condition of exceptionality and special nature of contracting has lent itself to various difficulties, such as the contracting by hand of many of these non-profit entities, which for control entities such as the Office of the Attorney General of the Nation, the Office of the Attorney General of the Nation, Municipal Personerías and Oversight Offices, this question violates basic precepts of the public administration, exceeding the powers that have been foisted on said figure, allowing many public entities to make it part of their common contracting processes without mediating bidding processes. . This situation has led to the fact that in many cases processes are caused by patrimonial detriment to the public treasury, as well as to the interests of the State, which is why the normative content is formulated by the National Government and adopted by the National Planning Department to through Decree 092 of 2017, in order to involve basic precepts of public contracting, involving equity and transparency to avoid in the future that acts or crimes against the public administration may be presented through acts of corruption, which they have come to light as part of the relationship between private interests and the looting of public resources. Hence, this article seeks to present the main elements that have been part of this problem, analyzing the rules that have been established for its control, as well as the positions of the national government in this regard in order to ensure that public resources are not put at risk with the execution of this type of contracts signed through this special modality with non-profit entities and recognized suitability. Especialista en Contratación Estatal Especialización

[ES] El presente trabajo fin de máster analiza los riesgos que provocan retraso y sobrecoste durante la fase de ejecución de obras de suministro de agua potable y saneamiento en Perú. Para ello se partió de una revisión de literatura en la cual se identificaron 74 riesgos de retraso y sobrecoste en proyectos de construcción alrededor del mundo. Teniendo como base estos riesgos, se llevó a cabo una revisión de documentos modificatorios de obra. Se encontró que 20 de los riesgos recogidos en la revisión de la literatura se encuentran presentes en las obras de suministro de agua potable y saneamiento en Perú; además, se identificaron 7 nuevos riesgos que son propios de este tipo de obras y del contexto peruano. Luego, mediante el análisis y realización de una matriz de probabilidad e impacto, se seleccionaron 9 riesgos como los más significativos tanto para retraso como sobrecoste. A partir de una muestra de 318 contratos finalizados y la definición de 128 variables de estudio, se realizaron varios análisis estadísticos: (1) chi-cuadrado, que sirvió para determinar el grado de asociación entre el retraso y sobrecoste de cada uno de los riesgos; (2) regresión logística binaria, que permitió identificar las características de contratación que influyen significativamente en la ocurrencia de retraso y sobrecoste en los contratos, además de aquellas características que influyen en la ocurrencia de los riesgos más importantes de retraso y sobrecoste; (3) regresión lineal múltiple, que determinó las características de contratación que influyen significativamente en la magnitud de retraso y sobrecoste de los contratos. Todos estos análisis sirvieron para encontrar las características de contratación y sus categorías que presentan diferencias significativas en la ocurrencia de los riesgos más importantes. Con ello, se propusieron directrices para la simulación del retraso y sobrecoste de las obras según escenarios de contratación. Los resultados permitieron conocer que los riesgos de "problemas de disponibilidad de terrenos", "aprobación de documentos de modificaciones de obra" y "rediseño debido a cambios en el diseño técnico original", son riesgos graves tanto para el tiempo como para el coste. Del mismo modo se identificó que el monto contractual inicial, es la variable más influyente en la ocurrencia y magnitud de retraso y sobrecoste en los contratos, siendo que a mayor monto mayor es la probabilidad de ocurrencia y magnitud. Estos resultados ayudarán a las administraciones de Perú a conocer los riesgos más significativos según las características de contratación y, por tanto, permitirán tomar decisiones y mejorar el rendimiento en tiempo y coste. Finalmente, la simulación por escenarios de contratación a partir de los riesgos más importantes permite prever el nivel de contingencia tanto para el tiempo y coste, además de identificar los riesgos más influyentes en el retraso y sobrecoste., [EN] The present Master's thesis analyses the risks that cause delays and cost overruns during the construction phase of Drinking Water Supply and Sewerage projects in Peru. A literature review was carried out to identify 74 risks of delay and cost overruns in constructions projects around the world. Based on this information, a review of governmental documental, containing reasons to delay a project, was conducted. This research found that 20 of the collected risks in the literature review are present in those projects in Peru; in addition, 7 new risks were identified. These new risks are typically related to the type of projects and to the Peruvian cultural context. Afterwards, by analysing and carrying out a Probability and Impact Matrix, 9 risks were selected as the most significant for both, the delay and the cost overrun. From a sample of 318 completed projects and the identification of 128 variables, several statistical analyses were carried out: (1) Chi-Squared, which aims to determine the degree of association between the delay and de cost overrun of each risk; (2) a Binary and Logistic Regression, which made it possible to identify the contracting characteristics that significantly influence the occurrence of the most important risks of delay and cost overruns; (3) Multiple Linear Regression, which aims to identify the contracting characteristics that significantly influence the magnitude of the delay and the cost overruns of each project contract. All of the analysis were aimed to identify the contracting characteristics and their categories that significantly present differences in the occurrence of the most important risks. To summarise, guidelines were proposed for the simulations of the delays and cost overruns of the projects according to contracting scenarios. The result revealed that the risks of "Land availability problems", "Approval of modification during the construction phase of projects", and "Re-designing due to changes in the original project design" are the most serious for both, time and cost. In the same way, it was identified that the initial project budget of the contract is the most influential variable in the occurrence and magnitude of the delay and cost overruns, what is more, from there, it is concluded that, the higher the amount of the contract, the greater the probability of occurrence and magnitude. These results will help the governmental administration in Peru to know and understand the most significant risks according to each of the contracting characteristics. Thus, will allow them to make decisions improving performance in time and cost for this type of projects. Finally, the simulation by contracting scenarios based on the most important risks allows forecasting the level of contingency for both, time and cost, in addition, it helps to identity the most influential risks in delay and cost overruns.